Рамочный договор на оказание услуг образец. Форма: Рамочный договор возмездного оказания услуг - скачать шаблон (образец) текста бесплатно

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Примерная форма

Рамочный договор подряда


г.________________	"__" ____________ ____ г.

Именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице (должность, Ф.И.О.) , действующ__ на основании (устава, положения, доверенности или паспорта) , с одной стороны, и (наименование или Ф.И.О.) , именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице (должность, Ф.И.О.) , действующ__ на основании (Устава, положения, доверенности или паспорта) , с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять ________________ работы (далее по тексту - "Работы"), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.

1.2. Вид, объемы, сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением N 1 к настоящему Договору.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком из материалов Подрядчика/Заказчика.

1.4. Подрядчик выполняет Работы на объекте Заказчика, расположенном по адресу: ________________.

2. Стоимость Работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость Работ определяется Сметой, являющейся приложением к настоящему Договору (Приложение N 2).

2.2. Цена работы, подлежащей выполнению по конкретной Заявке Заказчика, определяется в ________________.

2.3. Оплата работы осуществляется платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Оплата выполненного объема Работ осуществляется Заказчиком при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3 к настоящему Договору) в следующем порядке: ________________.

3. Условия выполнения и приемки Работ

3.1. Подрядчик направляет подписанную и скрепленную печатью Заявку по форме, установленной в Приложении N 1 к Договору (далее - "Заявка").

3.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение ________________ с момента получения Заявки.

Сроки выполнения конкретного объема Работ согласовывается Сторонами в ________________.

3.3. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации. В ходе выполнения Работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

3.4. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными лицами Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии Подрядчика.

3.5. По результатам приемки составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами.

3.6. На Работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок продолжительностью ________________ с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в виде неустойки в размере ________________ от стоимости просроченного объема Работ за каждый день просрочки.

4.3. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере ________________ от стоимости неоплаченного объема Работ за каждый день просрочки.

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: ________________.

Когда контрагенты договариваются об услугах, нередко речь идет о длительном сотрудничестве. Но при этом сторонам сделки нужно, чтобы в соглашении были только основные условия. В таких случаях используют рамочную форму. Воспользуйтесь образцом рамочного договора оказания услуг при подготовке документа.

Внимание! Вы находитесь на профессиональном сайте со специализированным юридическим контентом. Для чтения статьи может потребоваться регистрация.

Читайте в нашей статье:

Образец рамочного договора поможет при разработке соглашения об услугах

Многим компаниям удобно заключать договор об услугах в виде рамочного . Как правило, речь идет о серии сделок в дальнейшем, исполнитель планирует оказывать услуги заказчику длительное время. Но конкретику по каждой сделке ее участники собираются фиксировать в отдельных документах: дополнительных соглашениях, заявках, отдельных договорах (п. 1 ст. 429.1 ГК РФ). В тексте основного документа определяют только стартовые условия, которые затем будут уточнять.

Что такое рамочный договор на оказание услуг

Основной договор нужен затем, чтобы определить базовые принципы сотрудничества. Например, в образце рамочного договора оказания услуг речь идет об услугах по вывозу бытовых отходов. В самом документе перечислили, какие услуги исполнитель будет оказывать заказчику, и указали, что заявки заказчика служат неотъемлемой частью основного договора. Объем вывоза и сроки оказания услуг заказчик будет определять в заявках.

По сути, подписание рамочного договора оказания услуг – первый этап двухэтапной сделки (п. 2 ст. 429.1 ГК РФ). Чтобы регулировать договорные отношения сторон и исполнение обязательств, нужен второй этап, когда заказчик подаст заявку или стороны подпишут допсоглашение.

Срочное сообщение для юриста! В офис пришла полиция

Проверьте условия соглашения по образцу рамочного договора оказания услуг

Когда речь идет о рамочном договоре возмездного оказания услуг, примерная форма такого соглашения соответствует общим принципам составления договоров. Присутствуют обычные для договоров разделы: условия оказания услуг, права и обязанности участников сделки, порядок взаиморасчетов и т. п. Но особенность в том, что в ряде разделов нужно закрепить особые условия.

Обратите внимание на то, как сформулировать предмет договора. В этом разделе нужно закрепить, что:

исполнитель берет на себя обязательство оказывать заказчику такие-то услуги,
заказчик берет на себя обязательство оплачивать эти услуги в соответствии с условиями соглашения. При этом расценки можно отразить в отдельном документе, который станет приложением к договору. В каждом документе нужно сослаться на второй из этих документов.

В общем виде предмет такого соглашения – организация сотрудничества заказчика и исполнителя в сфере оказания услуг.

Рамочный договор на оказание услуг: примеры условий

Предусмотрите в условиях рамочного договора на оказание услуг порядок согласования договоренностей по отдельным сделкам. Здесь нужно определить:

Что будет офертой и акцептом для отдельной сделки. Например, заказчик должен направить заявку, допсоглашение или иной документ с запросом на услугу. Акцептом со стороны исполнителя послужит то, что он окажет услугу, выпишет счет фактуру и т. п. нередко акцептом оферты служат конклюдентные действия исполнителя .
Кто из участников сделки и в какие сроки должен направить оферту. Нередко оферентом становится заказчик, а акцептантом – исполнитель, но может быть и наоборот. Также оговаривают, в какой форме направлять оферту. Если стороны хотят обмениваться документами в электронном виде, включит пункт об этом в рамочный договор оказания услуг (п. 2 ст. 160 ГК РФ). Перечислите в этом пункте, с каких электронных адресов заказчика нужно отправить заявку и на какие адреса исполнителя. Это нужно, чтобы подтвердить, что заявка исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ).
В каком порядке и в какие сроки участники сделки будут разрешать разногласия по поводу отдельных сделок.

Кроме того, обратите внимание на содержание документов, которые послужат офертой. В таких документах должны быть.

В юридической и бухгалтерской практике рамочное соглашение – это двусторонняя сделка с указанием равных обязанностей и прав сторон. Контракт является консенсуальным, поскольку участники должны прийти к определенному результату. Он – безвозмездный, поскольку не предусматривает оплаты или принятие сторонами обязательств на подписание реального контракта. Документ актуален для участников сделки, рассчитывающих на длительное взаимодействие, целью которого является совершенствование взаимовыгодных партнерских отношений.

Рамочный договор по ГК РФ

Сущность рамочного договора ГК РФ презентует в ст. 429. Ее положения гласят, что сделку определяют конкретизированные условия, подача заявок, в которых очерчены перспективы партнерства. Регуляция сотрудничества сторон осуществляется на общих условиях, если изначально не были составлены другие документы.

Рамочное соглашение заключается при невозможности выявления объемов и сроков работ. К примеру, рамочный договор подряда подписывается с любым контрагентом. Несмотря на отсутствие индивидуальности и рисков невыполнения, контракты оптимизируют хозяйственную деятельность и рынок услуг.

Образец рамочного договора

Что означает рамочный договор, законодательно было установлено только в 2015 году. Нормативны ГК презентуют общие принципы его подписания, конкретные нормы, условия и регламенты сотрудничества определяют участники сделок – поставок, аренды, подряда, покупки или займа.

Для составления рамочного договора образец используется примерный. В документе прописываются:

Порядковый номер, реквизиты провайдера, заказчика, исполнителя, покупателя или продавца (полное название компании, лицензии, регистрационные номера).
Предмет соглашения – услуга, поставки товара, строительные работы.
Обязательства исполнителя – объемы, сроки услуг, возможность привлечения третьей стороны.
Обязанности заказчика – подготовка документов, материалов, оборудования.
Права участников сделки.
Регламент получения оплаты за услуги, принципы расчета денежных средств.
Уровень ответственности участников соглашения.
Рисковые обстоятельства, при которых расторгается сделка.
Срок действия и порядок прекращения.

В п.1 ст. 432 ГК Российской Федерации указано, что условия контракта рамочного характера не являются окончательными и требуют документального уточнения. Поэтому сторонам целесообразно разработать дополнительное соглашение к рамочному договору – фиксированный прайс-лист, конкретизировать ассортимент продукции, сроки поставок, особенности проверки контролирующими органами или на этапе приемки, перечень сертификатов и условия составления претензий.

Рамочный договор – пример применения

Применение рамочного договора, пример которого практически не указан в законодательстве, ст. 429 ГК не ограничивает. Но, основываясь на положениях ФЗ № 223 стороны могут реализовать следующее:

заключить рамочный договор купли-продажи на условиях конкуренции закупок;
оформить открытый и прозрачный рамочный договор подряда с указанием цели расходования финансов заказчика.

Прямое применение контракта рамочного типа в рамках ФЗ № 223 ограничивает субъектов предпринимательской деятельности общими условиями.

Рамочное соглашение – это сделка, которая будет актуальна при нестабильности партнерства или на его начальном этапе. Он является вынужденным выходом при невозможности поиска сторонами общего консенсуса. С типовой формой и образцом контракта можно ознакомиться ниже.

Договор на оказание услуг [рамочный]

г. Москва «__» _______ 2017 г.
_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________ действующего на основании _____________________, с одной стороны, и Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Старшего Вице-Президента по развитию и управлению бизнесом Кириенко Владимира Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 01/29/487-16 от 30.09.2016 г, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор № _______ (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В рамках настоящего Договора в соответствии с Приложением № 1 к Договору (Техническое Задание), Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги (далее – «Услуги»):
1. Услуги по печати и предпочтовой подготовке копий постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения;
2. Услуги почтовой связи по пересылке письменной корреспонденции (заказных писем),

а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги. За единицу оказания Услуг по Договору Стороны принимают одно почтовое отправление (постановление об административном правонарушении в области дорожного движения), в отношении которого оказываются Услуги.

Услуги оказываются в соответствии с Заявками на оказание Услуг (форма содержится в Приложении № 2 к Договору).
1. Заявка на оказание Услуг (далее - «Заявка») должна содержать: требования к оказываемым Услугам, содержание Услуг, объем Услуг, срок для оказания единицы Услуги, стоимость Услуг, срок начала и окончания оказания Услуг по Заявке, иные условия, согласованные Сторонами в настоящем Договоре. С момента подписания Заявки Сторонами она является неотъемлемой частью Договора. Объем фактически оказанных Услуг по соответствующей Заявке будет зафиксирован в Акте сдачи-приема оказанных услуг (п. 2.1.5 Договора).
2. Заявка формируется Заказчиком письменно к Договору, и направляется Исполнителю посредством электронной почты.
3. Срок рассмотрения Заявки Исполнителем – 7 (семь) рабочих дней с момента получения Заявки. По окончании указанного срока Исполнитель предоставляет Заказчику оформленную Заявку, подписанную со своей стороны в двух экземплярах, либо мотивированный отказ от ее подписания, с указанием на пункты Договора, которому она не соответствует. Заказчик и Исполнитель в последнем случае дорабатывают текст Заявки в рабочем порядке в срок не более 3 (трех) рабочих дней, после чего Исполнитель направляет в адрес Заказчика оформленную Заявку, подписанную со своей стороны в двух экземплярах.
4. Срок рассмотрения и подписания Заявки Заказчиком – 7 (семь) рабочих дней с момента получения, согласно п.1.2.3. Договора. После подписания Заявки один экземпляр возвращается Исполнителю.
Услуги должны полностью соответствовать условиям, указанным в Заявке.
Срок оказания Услуг по Договору: с даты подписания Договора по 31 декабря 2020 года. Срок оказания Услуг по соответствующей Заявке указывается в такой Заявке.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется:
1. Оказывать Заказчику Услуги согласно п. 1.1 настоящего Договора.
2. Обеспечивать соответствие упаковки и оформления почтовых отправлений и сопроводительных документов требованиям нормативных документов, перечисленных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
3. Принимать необходимую информацию в порядке, указанном в Техническом задании к Договору.
4. Обеспечить соблюдение установленного законодательством Российской Федерации режима конфиденциальности информации (тайна переписки, почтовых сообщений и защита персональных данных согласно Приложению 6).
5. Оформлять и направлять Заказчику Акты сдачи-приема оказанных услуг (далее – «Акт») по соответствующей Заявке в течение 3 (трех) календарных дней с даты окончания оказания Услуг в отчетном периоде (месяце, в котором будут оказываться Услуги, если иной период не указан в Заявке) по Заявке. Форма Акта установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору.
6. Предоставлять одновременно с Актом список почтовых отправлений по форме 103, установленной в Приложении № 4 к настоящему Договору, по факту оказания Услуг по соответствующей Заявке.
Исполнитель не имеет права уступать свои права (требования) третьим лицам, в том числе права на перечисление денежных средств (оплаты) и передачу в залог имущественных прав по Договору.
В соответствии с настоящим Договором Заказчик обязуется:
1. Обеспечить передачу данных, необходимых для оказания Услуг в порядке, установленном в Техническом задании к Договору.
2. Подписать Акты, полученные в порядке п. 2.1.5 Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней либо представить мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг.
3. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре, по тарифам, согласно Приложению № 5 к настоящему Договору.
В рамках исполнения Договора Стороны могут обмениваться следующими первичными документами (счет-фактура, акт сдачи – приемки услуг, товарная накладная) посредством электронного документооборота с использованием только квалифицированной электронной подписи через операторов электронного документооборота - ООО «Компания Тензор» или ЗАО «ПФ «СКБ Контур». В момент осуществления фактических действий по обмену электронными документами Исполнитель присоединяется к соглашению об использовании электронных документов, размещенном по адресу http://www.rostelecom.ru/about/disclosure

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора в течение срока его действия составляет сумму ___________ рублей _____ копеек, с учетом НДС, в том числе НДС _________, ________ рублей ______ копейки, без учета НДС. По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать Услуги на всю указанную сумму.
Заказчик оплачивает Услуги по ценам, указанным в Заявках, согласно стоимости единицы услуг, указанной в Приложении № 5, и являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
Стоимость единиц Услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору и указываемая в Заявках, не может превышать максимальной стоимости единицы Услуги, согласованной Сторонами в Приложении № 5 к настоящему Договору.
Указанная в согласованной Сторонами Заявке цена Услуг включает в себя все затраты, понесенные Исполнителю при выполнении обязательств по соответствующей Заявке, в том числе накладные и иные расходы, которые могут потребоваться в рамках выполнения обязательств Исполнителем.
Платежи по настоящему Договору осуществляются в российских рублях.
Расчеты по Заявкам, отчетный период по которым будет равен календарному месяцу (если иное не указано в Заявке), осуществляются в соответствии с п.3.7 Договора.
Если иное не предусмотрено в Заявке, оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:
1. Исполнитель обязан выставлять счет на оплату Услуг по подписанной Сторонами Заявке не позднее 10 (десятого) числа месяца, предшествующего отчетному периоду.
2. Оплата оказываемых Исполнителем Услуг по п. 1.1.1. настоящего Договора по подписанной Сторонами Заявке осуществляется Заказчиком путем перечисления 49% (сорока девяти процентов) предоплаты стоимости таких Услуг, предусмотренной в соответствующей Заявке, до 15 (пятнадцатого) числа месяца, предшествующего отчетному периоду (месяца, в котором будут оказываться Услуги по Заявке), на основании счета, предоставляемого Исполнителем в порядке, предусмотренном п. 3.7.1 Договора.
3. Окончательный расчет за оказанные Исполнителем Услуги по п. 1.1.1. настоящего Договора в размере 51% (пятидесяти одного процента) стоимости таких Услуг осуществляется в течение 15 банковских дней с даты получения оригинала счета, выставляемого Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта.
4. Оплата оказываемых Исполнителем Услуг по п. 1.1.2. настоящего Договора по подписанной Сторонами Заявке осуществляется Заказчиком путем перечисления 100% (Ста процентов) предоплаты стоимости таких Услуг, предусмотренной в соответствующей Заявке, до 1 (первого) числа отчетного периода.
5. Если объем фактически оказанных в отчетном периоде Услуг по Заявке, указанный в Акте, превысит объем Услуг, предусмотренный в соответствующей Заявке, то Исполнитель выставляет счет на оплату в размере стоимости перевыполненного объема Услуг по соответствующей Заявке в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта. Заказчик обязан оплатить указанный счет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета от Исполнителя.
6. В случае если объем фактически оказанных в отчетном периоде Услуг по Заявке, указанный в Акте, окажется меньше объема Услуг, предусмотренного в соответствующей Заявке, то часть переплаты за не оказанный объем Услуг в отчетном периоде зачитывается в счет предоплаты Услуг за последующий отчетный период по соответствующей Заявке.
Исполнитель обязуется выставить в соответствии с законодательством Российской Федерации и передать Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента оказания Услуг, а в случае получения сумм частичной оплаты в счет предстоящего выполнения Услуг, не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения Исполнителем указанных сумм оплаты. При этом счет-фактура должен содержать реквизиты Договора, а также наименование Услуг, за которые осуществлен платеж. В случае оформления и выставления счёта-фактуры с нарушением законодательства Российской Федерации Исполнитель несёт ответственность в размере суммы НДС по соответствующему счету-фактуре, умноженной на ¼ (одну четвёртую) действующей по состоянию на день предъявления претензии ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.
В случае прекращения действия Договора, в том числе расторжения Договора по любой причине, Исполнитель по всем действующим заявкам обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов возвратить Заказчику сумму предоплаты за вычетом стоимости фактически оказанных услуг. В случае если сумма предоплаты окажется ниже, чем сумма фактически оказанных услуг, Заказчик перечисляет разницу на счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания акта сверки взаиморасчетов на основании выставленного счета.
Требования к оказанию услуг почтовой связи в рамках оказания Исполнителем Услуг по Договору указаны в п. 4.2 Технического задания (Приложение № 1 к Договору).
Стороны договорились, что Исполнитель не вправе требовать выплаты процентов на сумму долга в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ УСЛУГ

Сдача-приемка оказанных Услуг по соответствующей Заявке осуществляется уполномоченными представителями Сторон путем подписания Акта.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта в порядке п. 2.1.5. Договора подписывает Акт либо направляет мотивированный отказ от его подписания. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком, устранить допущенные в оказанных Услугах по соответствующей Заявке недостатки.
После устранения Исполнителем допущенных при оказании Услуг недостатков Акт подписывается Сторонами в сроки и в порядке, предусмотренном п. 4.2 Договора. В случае если Исполнитель не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе при последующем осуществлении расчетов уменьшить сумму платежа на сумму стоимости Услуг по соответствующей Заявке, оказанных с недостатками.
Услуги по соответствующей Заявке считаются оказанными Исполнителем с момента подписания Сторонами Акта по соответствующей Заявке.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.
Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны.
Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.
Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:
1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;
3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
3. информация разумно необходима для защиты прав и законных интересов Получающей Стороны в ходе участия в судебных процессах, административном производстве и разбирательствах в третейских судах и/или международных коммерческих арбитражах при условии, что Получающая Сторона предварительно письменно уведомила Передающую Сторону о необходимости такого раскрытия информации.
В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения арбитражного суда.

Рамочный договор N ______
возмездного оказания услуг

г. _____________
"__"___________ ____ г.

Именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
(наименование или Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
______________________________________________________, с другой стороны, а
(Устава, доверенности или паспорта)
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор устанавливает общие условия оказания Исполнителем Заказчику услуг по _________________________ (именуемые в дальнейшем "Услуги"), которые будут применяться в случае согласования Сторонами Заявок на услуги, предоставляемые Исполнителем Заказчику, и/или фактического предоставления Услуг в течение срока действия настоящего Договора.
1.2. Настоящий Договор не налагает на Заказчика обязательства выдавать Исполнителю Заявки на услуги и не налагает обязательства на Исполнителя предоставлять Услуги Заказчику до согласования Сторонами соответствующей Заявки на услуги.

2. Заявка на услуги

2.1. Заказчик в течение срока действия настоящего Договора может выдавать Исполнителю Заявки на услуги (Приложение N ___). В заявке необходимо указать наименование необходимой услуги, срок ее исполнения, стоимость услуги.
2.2. Исполнитель подписывает Заявку на услуги в случае согласия на оказание данных услуг.
2.3. Условия настоящего Договора распространяются на услуги, указанные в Заявках на услуги.
2.4. Согласованные Сторонами Заявки на услуги являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.5. Внесение изменений и дополнений в Заявку на услуги осуществляется с письменного согласия обеих Сторон.

3. Обязательства Сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнять Услуги, предусмотренные настоящим Договором и Заявкой на услуги, добросовестно и профессионально.
3.1.2. В течение ____ (________) календарных дней с момента оказания Услуг предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение N ___), в котором указываются фактические объем и стоимость оказанных услуг, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, но не позднее ____ числа месяца, следующего за отчетным.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги согласно настоящему Договору и Заявке на услуги.
3.2.2. При необходимости своевременно передать Исполнителю соответствующие документы и материалы для выполнения Исполнителем своих обязательств.
3.3. Подписать Акт сдачи-приемки Услуг или мотивированный отказ от его подписания в течение ___ (_________) рабочих дней с даты его получения.

4. Финансовые условия и порядок расчетов

4.1. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком по ценам, определяемым в соответствии с Заявками на услуги.
4.2. Общая сумма настоящего Договора не может превышать _____ (__________) рублей.
4.3. Заказчик осуществляет все платежи Исполнителю банковским переводом на расчетный счет, указанный в реквизитах Исполнителя.
4.4. Оплата услуг по настоящему Договору производится в течение ____ (__________) дней с момента оказания Услуг и подписания Акта сдачи-приемки услуг.
4.5. Акт сдачи-приемки услуг составляется Исполнителем и передается Заказчику после завершения оказания услуг по Заявке в течение ___ (_______) календарных дней.
4.6. В случае невыполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем Услуг по настоящему Договору Заказчик вправе отказаться подписывать Акт сдачи-приемки услуг и представить мотивированный отказ от его подписания с указанием недостатков оказания услуг и разумных сроков их устранения, а также потребовать от Исполнителя повторного выполнения несоответствующим образом выполненных услуг без изменения стоимости работы в целом.
4.7. В случае если Акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ от его подписания не будет подписан Заказчиком в течение ___ (______) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг от Исполнителя, такой Акт будет считаться подписанным обеими Сторонами без замечаний со стороны Заказчика.

5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
5.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.4 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
5.6. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.7. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.4 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.8. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.4 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора.
Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по "__"___________ ____ г.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Приложение:
8.6.1. Заявка на оказание услуг (Приложение N ___).
8.6.2. Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение N ___).
8.6.3. _______________________________________________.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель Заказчик
__________ "_______________________" _________ "_______________________"
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _______

ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП ___________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН ______________________________
Расчетный счет _____________________ Расчетный счет ____________________
в _________________ банке в _________________ банке
К/с ________________________________ К/с _______________________________
БИК ________________________________ БИК _______________________________
Телефон: ___________________________ Телефон: __________________________
Факс: ______________________________ Факс: _____________________________
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты:
____________________________________ ___________________________________

_________________/_________________/ ________________/_________________/
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

(М.П.) (М.П.)